**-****-****
建设工程勘察合同（*）
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）
工程测量、工程物探]
工程名称：****紫川河滨水生态修复（*期）景观工程勘察项目
工程地点：****省****市****紫川河*岸沿线
合同编号：，***********
（由勘察人编填）
勘察证书等级：，甲级
发包人：，****水利局
勘察人：****
签订日期：，****年*月
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
|
*********** |
| （由勘察人编填） |
|
| 勘察证书等级： |
甲级 |
|
****水利局 |
|
**** |
|
****年*月 |
发包人****水利局
勘察人****
发包人委托勘察人承担****紫川河滨水生态修复（*期）景观工程
地基勘察。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工
程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包
人、勘察人协商*致，签订本合同，共同遵守。
第*条：工程概况
*.*工程名称：****紫川河滨水生态修复（*期）景观工程勘察项目
*.*工程建设地点：****省****市****紫川河*岸沿线
*.*工程规模、特征：全长约****。用地面积约******.**㎡。
其中:人行道修复*****㎡；滨河景观修复******.**㎡；滨河景观修复中绿
化用地面积约:******㎡，园路及铺装面积约:*****.**㎡，建筑占地***㎡。
*.*工程勘察费用任务委托文号、日期：****年*月
*.*工程勘察任务（内容）与技术要求：
按照国家现行相关地基勘察规范执行。
*.*承接方式中标
*.*预计勘察工作量：本次预计勘探钻孔**个
第*条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、
可靠性负责。
*.*提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、
施工、勘察许可等批件（复印件）。
*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。
*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标
高资料。
*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电
缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
*.*发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘
察人支付相应费用。
第*条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份，发包人要求增加的
份数另行收费。
第*条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
*.*开工及提交勘察成果资料的时间
*.*.*本工程的勘察工作****年*月提交勘察成果资料，由于
发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第
*条规定办理。
*.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规
定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影
响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
*.*收费标准及付费方式
*.*.*本工程勘察按国家规定的现行收费标准中标价计
取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量
结果”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，
由发包人、勘察人另行议定。
*.*.*本工程合同总费用为人民币大写：******元整
（小写：******.**元），不含税价大写：***********
元*角*分（小写：******.**元），税款大写：*******
*元*角*分（小写：*****.**元），合同生效后３天内，发包人
应向勘察人支付勘察费的/作为定金，计/元（本合同履行后，定金
抵作勘察费）勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实
际完成工程进度/％时，向勘察人支付预算勘察费的/％的工程进度款，
计/元；勘察工作外业结束后/天内，发包人向勘察人支付预算勘察费
的/％，计/元；提交勘察成果资料后，发包人向勘察人支付勘察费的
**％，计******.**元；工程竣工验收后，发包人向勘察人支付勘
察费的**％，计*****.**元。
第*条：发包人、勘察人责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任
务及技术要求，并按第*条规定提供文件资料。
*.*.*在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包
人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资
料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生
人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
*.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件
和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障
碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、
修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），
并承担其费用。
*.*.*若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作
业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危
险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
*.*.*工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提
出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费
用和运到现场，派人与勘察人的人员*起验收。
*.*.*勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人
应按实际发生的工作量支付勘察费。
*.*.*为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担
费用；如不能提供时，应*次性付给勘察人临时设施费／元。
*.*.*由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发
包人应支付停、窝工费（计算方法见*.*）；发包人若要求在合同规
定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前*
天向勘察人支付／元计算加班费。
*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、
资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经
勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向
第*人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法
律责任，勘察人有权索赔。
*.*.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责
任。
*.*勘察人责任
*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委
托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的
勘察成果资料，并对其负责。
*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负
责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需
另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成
重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损
失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由
发包人、勘察人商定为实际损失的/％。
*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发
包人的人员*起验收发包人提供的材料。
*.*.*勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形
地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工
作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。
*.*.*在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及
其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责
任。
第*条：违约责任
*.*由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、
窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预
算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人
来回进出场费和调遣费。
*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技
术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
*.*合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除
合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行
勘察工作的，完成的工作量在**%以内时，发包人应向勘察人支付
合同额**%的勘察费计／元；完成的工作量超过**%时，则应向勘
察人支付合同额***%的勘察费。
*.*发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过*日，
应偿付未支付勘察费的*分之*逾期违约金。
*.*由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资
料，每超过*日，应减收勘察费*分之*。
*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；
勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第*条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签订补
充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第*条：其它约定事项：
第*条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解
决，协商不成的按下列第（*）种方式解决：
（*）提交仲裁委员会仲裁；
（*）依法向人民法院起诉。
第*条：本合同自发包人、勘察人盖章后生效；按规定到省级建
设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，
到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合
同规定的义务后，本合同终止。
本合同*式*份，发包人*份、勘察人*份。
发包人名称：，勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字），法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字），委托代理人：（签字）
住所：，住所：
邮政编码：，邮政编码：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
银行帐号：，银行帐号：
建设行政主管部门备案：，鉴证意见：
（盖章），（盖章）
备案号：，经办人：
备案日期：年月日，鉴证日期：年月日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
临汾最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
